?。?） 施工合同的違約責任1）發(fā)包人的違約責任  發(fā)包人不按合同約定支付各項價(jià)款或工程師不能及時(shí)給出必要的指令、確認等，致使合同無(wú)法履行，發(fā)包人承擔違約責任，賠償因其違約給承包人造成的直接損失，延誤的工期相應順延。

　　2）承包人施工違約的違約責任  承包人不能按合同工期竣工，工程質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標準，或由于承包人原因致使合同無(wú)法履行，承包人承擔違約責任，賠償因其違約給發(fā)包人造成的損失。

　?。?）爭議的解決

　　合同當事人在履行施工合同時(shí)發(fā)生爭議，可以和解或者要求合同管理及其他有關(guān)主管部門(mén)調解。和解或調解不成的，雙方可以在專(zhuān)用條款內約定以下一種方式解決爭議：第一種解決方式是雙方達成仲裁協(xié)議，向約定的仲裁委員會(huì )申請仲裁；第二種解決方式是向有管轄權的人民法院起訴。

　　例題：[2006年] 因以下原因造成工期延誤，經(jīng)工程師確認，可以順延工期的是（  ）。

　　A．混凝土澆筑時(shí)連續一周的低溫陰雨

　　B．因設計變更使工程量縮減

　　C．兩周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過(guò)8小時(shí)

　　D．不可抗力事件

　　答案：D

　　【解題要點(diǎn)】此題為2006年試題。經(jīng)工程師確認，工期可以相應順延的情況包括：發(fā)包人不能按專(zhuān)用條款的約定提供開(kāi)工條件；發(fā)包人不能按約定日期支付工程預付款、進(jìn)度款，致使工程不能正常進(jìn)行；設計變更和工程量增加；一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過(guò)8小時(shí)；不可抗力事件；專(zhuān)用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況?？忌菀自诖鸢窤和C中產(chǎn)生錯誤，但連續一周的低溫陰雨屬于可預見(jiàn)的氣候變化，而C答案中給出的時(shí)間是兩周，與要求條件不符。