施工合同文本的主要內容

　　施工組織設計和工期，進(jìn)度計劃，由承包人編制，工程師審核。在任何情況下都不能免除承包人對其本身的缺陷所應承擔的責任開(kāi)工及，延期開(kāi)工，承包人應當按協(xié)議書(shū)約定的開(kāi)工日期開(kāi)始施工；由于承包人原因引起的延期開(kāi)工，由承包人提出申請，工程師確認。由于發(fā)包人原因引起的延期開(kāi)工，由工程師通知承包人工程延誤，由于非承包人原因引起的工期延誤，一般竣工日期可以順延質(zhì)量和檢驗，工程質(zhì)量標準，質(zhì)量標準的評定以國家或者專(zhuān)業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為準檢查和返工，檢查檢驗不應影響施工正常進(jìn)行，否則由發(fā)包人承擔所造成的損失，除非檢查檢驗結果不合格隱蔽工程，隱蔽工程由承包人進(jìn)行自檢，工程師參加并在驗收記錄上簽字，工程師可對已隱蔽工程進(jìn)行重新檢驗。檢驗合格，責任由發(fā)包人承擔；檢驗不合格，責任由承包人承擔試車(chē)，單機無(wú)負荷試車(chē)由承包人組織，工程師參加；聯(lián)動(dòng)無(wú)負荷試車(chē)由發(fā)表人組織，承包人參加；投料試車(chē)有發(fā)包人全部負責材料設備供應，發(fā)包人供應的部分由承包人派人與發(fā)包人共同驗收；承包人供應的部分應通知工程師驗收，若發(fā)現與合同約定不符，由采購人承擔責任合同價(jià)款與支付，合同價(jià)款調整的范圍，法律、行政法規和國家有關(guān)政策變化影響合同價(jià)款；工程造價(jià)管理機構的價(jià)格調整；經(jīng)批準的設計變更；發(fā)包人更改經(jīng)審定批準的施工組織設計（修正錯誤除外）造成費用增加；雙方約定的其他因素竣工驗收，與結算，承包人向發(fā)包人提供完整竣工資料及竣工驗收報告，發(fā)包人組織有關(guān)部門(mén)驗收，竣工驗收報告經(jīng)認可后，承包人向發(fā)包人遞交竣工決算報告及完整的結算資料，發(fā)包人核實(shí)確認后支付，施工單位負責維修因勘察、設計、施工、材料等原因造成的質(zhì)量缺陷，為保證保修任務(wù)完成，承包人應當向發(fā)包人支付保修金其他內容，安全施工，正常情況下的安全施工由承包人負責，特殊情況的安全施工由承包人報計劃，工程師同意后由發(fā)包人承擔專(zhuān)利技術(shù)，及特殊工藝，由要求使用方辦理申報手續，承擔相應費用文物和，地下障礙物，發(fā)現文物和地下障礙物，承包人書(shū)面通知工程師，發(fā)包人承擔由此發(fā)生的費用，延誤的工期相應順延不可抗力事件，在合同訂立時(shí)應當明確不可抗力的范圍。承包人與發(fā)包人承擔各自的損失。工程本身的損害和第三方損失由發(fā)包人承擔保險，發(fā)包人（或委托承包人）為發(fā)包人人員和第三人員生命財產(chǎn)、工程材料和待安裝設備辦理保險，承包人為從事危險作業(yè)的職工辦理意外傷害保險擔保，承發(fā)包雙方為了全面履行合同，應互相提供履約擔保工程分包，承包人應自行完成建設項目的主要部分，工程分包不能解除承包人任何責任與義務(wù)

　?。?）施工合同的違約責任

　　1）發(fā)包人的違約責任，發(fā)包人不按合同約定支付各項價(jià)款或工程師不能及時(shí)給出必要的指令、確認等，致使合同無(wú)法履行，發(fā)包人承擔違約責任，賠償因其違約給承包人造成的直接損失，延誤的工期相應順延。

　　2）承包人施工違約的違約責任，承包人不能按合同工期竣工，工程質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標準，或由于承包人原因致使合同無(wú)法履行，承包人承擔違約責任，賠償因其違約給發(fā)包人造成的損失。

　?。?）爭議的解決

　　合同當事人在履行施工合同時(shí)發(fā)生爭議，可以和解或者要求合同管理及其他有關(guān)主管部門(mén)調解。和解或調解不成的，雙方可以在專(zhuān)用條款內約定以下一種方式解決爭議：第一種解決方式是雙方達成仲裁協(xié)議，向約定的仲裁委員會(huì )申請仲裁；第二種解決方式是向有管轄權的人民法院起訴。

　　例題：[2006年]，因以下原因造成工期延誤，經(jīng)工程師確認，可以順延工期的是（ ?。?。

　　A．混凝土澆筑時(shí)連續一周的低溫陰雨

　　B．因設計變更使工程量縮減

　　C．兩周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過(guò)8小時(shí)

　　D．不可抗力事件

　　答案：D

　　【解題要點(diǎn)】此題為2006年試題。經(jīng)工程師確認，工期可以相應順延的情況包括：發(fā)包人不能按專(zhuān)用條款的約定提供開(kāi)工條件；發(fā)包人不能按約定日期支付工程預付款、進(jìn)度款，致使工程不能正常進(jìn)行；設計變更和工程量增加；一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過(guò)8小時(shí)；不可抗力事件；專(zhuān)用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況?？忌菀自诖鸢窤和C中產(chǎn)生錯誤，但連續一周的低溫陰雨屬于可預見(jiàn)的氣候變化，而C答案中給出的時(shí)間是兩周，與要求條件不符。